1309 Näyttelijäntie 15 kuuden hissin uusinta v. 2021 loppuun mennessä

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Lännen alueen kohteen 1309 Näyttelijäntie 15 kuuden (6kpl) hissin uusinta vuoden 2021 loppuun mennessä. Urakkaan tulee sisältyä kaikki hissin uusintaan liittyvät rakennustyöt, hissin huollot ja jatkettu takuu 5 vuoden ajalle. Tarjoajan tulee antaa kokonaishinta (alv 0%) urakasta tarjouspyyntö asiakirjojen laajuuden mukaisesti. Kokonaisurakkaan tulee sisältyä kaikki työt ja tarvikkeet työn valmiiksi saattamiseksi. Työt kohteessa tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, arviolta elo-syyskuussa 2021. Urakoitsijan tulee tehdä useampaa hissiä saman aikaisesti kolmeen eri taloon sekä vaiheistaa työ niin, että se on täysin valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. Urakoitsija laatii uusinta työstä aikataulun ja hissien poisso-oloaika tulee minimoida. Rakennesuunnittelija on antanut lausunnon (liite), joka mahdolllistaa rakennemuutokset hissien ovien toteuttamiseksi. Tarjouksen liitteenä tulee olla: − Tekninen erittelyt tarjotuista tuotteista ja materiaaleista. − Mikäli tarjous poikkea tarjouspyynnöstä tulee poikkeamista olla yksilöity luettelo. Tarjojan tulee kysyä lupa mahdollisiin poikkeamiin etukäteen hissikonsultilta. Poikkeamat eivät saa oleellisesti muuttaa tarjouksen laajuuden sisältöä tai sen toimituksen laatua heikommaksi. − Tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa tarjouksen liitteenä, jos ne eivät ole saatavissa maksuttomasti vastuugroup.fi palvelusta. Työllä on valvojakonsultti: Hissi-inssit Kalle Sahari puh. 040 500 5716 kalle.sahari@hissi-inssit.fi Työlle on määritelty YSE98 normaaliehtoja korkeampi viivästyksen sakkopykälä: Viivästymissakko: - välitavoitteet YSE 98 mukaisesti. - valmistuminen poiketen YSE 98 normaalista sopimussakosta, urakoitsijan työsuorituksen viivästyessä on tilaaja oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästymissakon, joka on kultakin työpäivältä 0,25 prosenttia, arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Viivästyssakko lasketaan välitavoitteen tai valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä

Kohteeseen voi käydä tutustumassa, soita ja sovi esittelystä etukäteen tekn. IS Reijo Rajala +358408644382

HYLKÄÄMISPERUSTEET Tilaaja sulkee tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset. HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankinta todellisesta ja perustellusta syystä. Poikkeuksellisen alhainen tarjous Hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää selvitystä ja tarjoajalla on velvollisuus antaa selvitys tarjoushinnan taustoista silloin, kun kyseessä on poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous. HARKINNAN VARAINEN POISSULKEMISPERUSTE Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä kriteerejä tai johon voidaan soveltaa hankitalaissa määriteltyjä perusteita poissulkemiselle