Microsoft-lisenssien hankinta

Hankinnan kohteena ovat Asiakkaan lisenssihankinnat Microsoftin vakioitujen hankintasopimusten kautta. Asiakas on aiemmin hyödyntänyt Helsingin Kaupungin EA- sopimusta Microsoft-lisenssien hankintaan. Hankinnan kohteena on Asiakkaan omiin nimiin tuleva EA-sopimus. Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi toimittaja palveluiden toimittajaksi. Valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään Microsoft EA-sopimus. Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkestä ja on voimassa 36 kuukautta. Ks. tarkemmin Hankinnan kohteen kuvaus.

KPMG Oy Ab toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

Tarjouspyynnön korjaukset Poistettu seuraava latausta edellyttävä kohta: Tarjoaja lataa tähän päämiehensä lisenssejä koskevat omat ehdot. Huom! Näillä ehdoilla tarkoitetaan tarjoajaa sitovia sopimusehtoja tarjoajan ja Microsoftin välillä. Muita omia sopimusehtoja ei saa liittää tarjoukseen. Uusi vaatimus: Toimittajalla on olemassa oleva oikeus solmia Enterprise Agreement ja myydä asiakkaalle tarvittavat Microsoftin lisenssit. Tilaaja voi tarvittaessa tarkistaa oikeuden olemassaolon. Muokattu vaatimusta: Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä olevat keskeiset sopimusehdot. Tarjoajan lisenssejä koskevat ehdot tulevat lopullisen hankintasopimuksen liitteeksi ja niitä sovelletaan sopimuksessa esitetyn etusijaisuusjärjestyksen mukaisesti. Uusi muotoilu: Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä olevat keskeiset sopimusehdot. Viittaukset tarjoajan ja Microsoftin sopimukseen poistettu kohdasta Muut tiedot Sopimusmenettely. Kyseiset sopimusehdot poistettu sopimusluonnoksen liitteistä. Hintaliitteen korjaukset Hintaliitettä muokattu niin, että kateprosentin voi syöttää useamman desimaalin tarkkuudella eikä solu pyöristä prosenttilukua ylöspäin. Hintaliitteelle lisätty tuotteille Microsoftin yksilöivä tuotekoodi SKU-numero ja tarkennettu tuotenimeä. Kirjoitusvirhe korjattu välilehden 2 otsikosta. Sopimuksen korjaukset: Alkuperäisen sopimusluonnoksen kohta 10. poistettu. Alkuperäisen sopimusluonnoksen kohta 11. poistettu. Alkuperäisen sopimusluonnoksen kohta 14. poistettu. Alkuperäisen sopimusluonnoksen kohtaa 17. muokattu. Uusi sopimus kohta 14. Aiempi sanamuoto: “Tilaajan tilikausi on kalenterivuosi ja laskutuskauden tulee päättyä vuodenvaihteeseen.” Uusi sanamuoto: ”Tilaajan tilikausi on kalenterivuosi ja laskutuskauden tulee päättyä vuodenvaihteeseen tai erikseen sovittavana ajankohtana.” Alkuperäisen sopimusluonnoksen kohtaa 19. muokattu. Uusi sopimus kohta 16. Aiempi sanamuoto: ”Jos Toimittaja ja Tilaaja ovat sopineet jonkin tuotteen, Lisenssin tai muun toimen tekemisestä ja toimittamisesta tiettynä aikana ja tietyn sisältöisenä ja Toimittaja viivästyy sovitun määräajan noudattamisessa, eikä viivästyminen johdu Tilaajasta, ylivoimaisesta esteestä tai muusta Toimittajasta riippumattomasta viivästyksestä,” Uusi sanamuoto: ”Jos Toimittaja ja Tilaaja ovat sopineet jonkin tuotteen, Lisenssin tai muun toimen tekemisestä ja toimittamisesta tiettynä aikana ja tietyn sisältöisenä ja Toimittaja viivästyy sovitun määräajan noudattamisessa, eikä viivästyminen johdu Tilaajasta, ylivoimaisesta esteestä, muusta Toimittajasta riippumattomasta viivästyksestä tai Microsoftista johtuvasta viivästyksestä.” Tarjousten määräaikaa jatketaan 28.5.2021 klo 12.00 saakka.