Pyhäjoen kunnan asemakaavakatujen talvikunnossapito

ILMOITTAUTUMINEN Tarjoajan tulee ilmoittautua kilpailuun sähköpostilla osoitteisiin heikki.hirvikoski@pyhajoki.fi ja pekka.pelttari@pyhajoki.fi Hankinnan kohteena on asemakaavakatujen, kevyenliikenteenväylien ja joidenkin yksityisteiden talvikunnossapito. Kunnossapitotöihin kuuluvat lumenpuhdistus, liukkauden torjunta, polanteenpoisto, lumen poiskuljetus, hiekoitushiekan / murskeen harjaus, aurausviitoituksen asennus ja poisto talvikausina 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024. Asemakaavakatuja on yhteensä n. 26 km, joista kokoojakatuja n. 8 km ja asuntokatuja on n. 15 km. Kevyenliikenteenväyliä on n. 7 km. Edellisen kolmen vuoden keskiarvot toteutuneista talvikunnossapitotöistä: - kaavateiden lumen ja loskan poisto 350 h - kaavateiden polanteen poisto 50 h - kaavateiden hiekoitus 100 h - kaavateiden hiekan poisto 100 h - aurauskeppien määrä n. 2.000 kpl Em. määrät ovat tilaajaa sitomattomia ja urakoitsijat voivat käyttää tuntimääriä laskiessaan resurssitarpeita.

Hankinnan kohteena on asemakaavakatujen, kevyenliikenteenväylien ja joidenkin yksityisteiden talvikunnossapito. Kunnossapitotöihin kuuluvat lumenpuhdistus, liukkauden torjunta, polanteenpoisto, lumen poiskuljetus, hiekoitushiekan / murskeen harjaus, aurausviitoituksen asennus ja poisto talvikausina 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024. Asemakaavakatuja on yhteensä n. 26 km, joista kokoojakatuja n. 8 km ja asuntokatuja on n. 15 km. Kevyenliikenteenväyliä on n. 7 km. Edellisen kolmen vuoden keskiarvot toteutuneista talvikunnossapitotöistä: - kaavateiden lumen ja loskan poisto 350 h - kaavateiden polanteen poisto 50 h - kaavateiden hiekoitus 100 h - kaavateiden hiekan poisto 100 h - aurauskeppien määrä n. 2.000 kpl Em. määrät ovat tilaajaa sitomattomia ja urakoitsijat voivat käyttää tuntimääriä laskiessaan resurssitarpeita. Töiden kuvaus Ennakoivat työt Ennen aurauskauden alkua urakoitsija pystyttää kunnan hankkimat aurausviitat (n. 2000 kpl). Urakoitsijan on syksyllä laittaessaan auraustikkuja tarkistettava samalla reunakivien kiinnitys ja ilmoitettava irronneista reunakivistä työn tilaajalle. Talven jälkeen keväällä irti olevat reunakivet katsotaan urakoitsijan irrottamiksi talven aikana. Urakoitsijan on korjattava irronneet reunakivet kustannuksellaan 15.6 mennessä. Lumen puhdistus Työt suoritetaan auraustraktorilla. Puhdistustyöt aloitetaan kaavateillä ja kevyenliikenteenväylillä, kun lunta on kertynyt keskimäärin 5 cm:n kerros. Jatkuvan lumisateen aikana väylät pidetään liikennöitävässä kunnossa ja puhdistetaan aurauskynnyksen ylityttyä. Viimeisen aurauskerran jälkeen alueet ovat puhtaat irtolumesta. Urakoitsija seuraa sään vaihteluita ja lähteen liik-keelle omatoimisesti lähtökynnyksen täytyttyä. Aurausjärjestys on 1. kokooja-kadut 2. kevyenliikenteenväylät 3. asuntokadut. Edellisen illan klo 18.00 jälkeen ja yön aikana sataneen, lähtökynnyksen täyttävän lumikerroksen poistoa voi viivästyttää siten, että kokoojakadut on puhdistettu klo. 6.30 mennessä, kevyenliikenteenväylät klo. 7.30 ja asuntokadut klo 8.30 mennessä. Auraus on kuitenkin aloitettava, mikäli lumikertymä ylittää 12 cm. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tar-peettomalta lumen poisajolta. Aurauskautena polanteen poisto, sekä loskan ja lumen poiskuljetus sovitaan tilaajan ja urakoitsijan kesken aina ennen työn aloittamista. Em. töille aloite tulee urakoitsijalta. Urakoitsijalla tulee olla riittävä määrä kalustoa, jotta pystyy myös runsaan yh-täjaksoisen lumentulon aikana hoitamaan puhdistustyöt ja pitämään kaikki ajoväylät liikennöitävässä kunnossa. Urakoitsijalla tulee olla kaluston ajamiseen ns. varamiesjärjestelmä niin, että sovitun mukaiset työt tulevat suoritetuiksi normaali olosuhteissa. Myös konekaluston rikkoontuessa tulee olla varakalusto käytettävissä. Ongelmista, jotka aiheuttavat lumenauraukseen viivästymistä, tulee ilmoittaa kunnan tekniseen toimeen. Lumen puhdistusalueisiin kuuluu ajoradat, jalankulku- ja pyöräilyväylät, pysäkit, kadunvarsi pysäköintialueet ja kääntöpaikat, sekä nimetyt yksityistiet. Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille, pysäkkialueille, katoksiin yms. sekä huolehditaan, että suojatietä pääsee käyttämään helposti ja turvallisesti. Auraus on suoritettava kasvillisuuden, siltojen, reunatukien, kaivon kansien ja muiden varusteiden läheisyydessä riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että korotetut jalkakäytävät erottuvat polanteesta huolimatta. Etenkin liikenteenjakajien kohdilla on huolehdittava, että ajorata on koko leveydeltään tasainen ja täysin käytettävissä. Hiekoitus ja hiekan poisto Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien liukkauden torjuntaan käytetään hiekoitusmursketta ja suoritetaan koneyksiköllä TR. Liukkaudentorjunta aloitetaan ennakoimalla keliolosuhteiden muutokset. Pyhäjoen kunta hankkii hiekoitushiekan, joka varastoidaan kunnan varikolla osoitteessa Järvisuontie 2. Hiekoitus tulee hoitaa asianmukaisella hiekoituskalustolla. Hiekoitushiekka poistetaan keväällä työkoneeseen kytketyllä harjalaitteella, johon on kytketty vettä sumuttava korkeapainelaite. Pölyävää hiekan keräystä ei sallita. Töiden suorittaminen ja valvonta Urakoitsija ilmoittaa tilaajalle päivystysnumeronsa. Tilaaja suorittaa säännöllistä töiden valvontaa. Mikäli talvihoidossa huomataan puutteita ja mikäli urakoitsija ei pysty suoriutumaan sovituista töistä annetuissa aikarajoissa, on tilaajalla oikeus laitattaa kadut kuntoon kolmannen osapuolen toimesta. Vastuu yliauraamisesta tai muista vastaavista virheistä johtuvat vahingot, ovat urakoitsijan vastuulla. Käytettävissä ajoneuvoissa tulee olla lisälaite ja/tai ohjelmisto, tai urakoitsija antaa tilaajan kustannuksellaan asennuttaa laitteen ja/tai ohjelmiston, josta saadaan sähköinen ajopäiväkirja eri työsuoritteista paikannustietoineen ja aikaleimoineen. Päiväkirja liitetään laskun liitteeksi. Tietoja käytetään esim. selvitettäessä vahinkotapahtumia.