Latukone Parkanon kaupungin käyttöön

Parkanon kaupunki pyytää tarjouksia latukoneesta. Latukoneen tulee soveltua Parkanon kaupungin latuverkoston ylläpitämiseen. Hankittava kone teknisine spesifikaatioineen on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Parkanon kaupunki pyytää tarjouksia latukoneesta. Latukoneen tulee soveltua Parkanon kaupungin latuverkoston ylläpitämiseen. Hankittava kone teknisine spesifikaatioineen on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä. Latukoneen tulee olla toimitettavissa viimeistään 15.3.2025. Tarjouksen tulee sisältää kuljetuksen Parkanoon. Kuljetushinta tulee kuitenkin eritellä. Mikäli toimitus viivästyy, maksaa tarjoaja viivästyssanktiota tilaajalle tarjouksena arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta 5 % jokaiselta alkavalta viivästyneeltä viikolta. Viivästyssanktio on korkeintaan 30 % tarjouksen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan, mikäli viivästys on enemmän kuin neljä viikkoa. Viivästyssanktio koskee myös laitteen puutteellista toimintaa ja näissä tapauksissa viivästyssanktiota aletaan soveltaa jokaiselta alkavalta viikolta sen jälkeen, kun tilaaja on ilmoittanut laitteen puutteellisesta toiminnasta. Tarjoukseen on liitettävä koneen keskeiset tekniset tiedot sekä kuvaus koneen kunnosta. Lisäksi tarjouksen jättäjän tulee antaa selvitys koneen varaosien ja huoltopalveluiden saatavuudesta. Valintakriteerinä on hinta sekä sopivuus Parkanon kaupungin latuverkostolle. Valintaan vaikuttava painoarvot: 1. Hinta 60% 2. Sopivuus latuverkostolle 40% Parkanon kaupunki pitää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.