Euran kunnan kaavateiden asfaltointi 2024-2025

Euran kunnan tekniset palvelut pyytävät tarjoustanne vuosina 2024 ja 2025 yksikköhinnoin tehtävistä asfaltointitöistä. Vuoden 2026 option käyttö edellyttää molempien sopimusosapuolien hyväksyntää.

Työssä noudatettavat asiakirjat: - Tarjouspyyntö - Laskentalomake Asf_tarjouslomake (liite 1) - Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98) * - Asfaltointitöiden urakka-asiakirjat 2018 - Voimassa olevat asfalttinormit 2023 - InfraRYL - Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 1/2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla 2013” *YSE 98 poiketen suorituksen viivästyessä urakkasopimuksessa sovitusta valmistumisajasta tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkoa kultakin työpäivältä 0,5 prosenttia vuotuisesta urakkasummasta. Viivästyssakko lasketaan kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Tarjousta koskevia ehtoja: Tarjous on laskettava liitteenä olevalle laskentalomakkeelle (liite 1). Hinta ilmoitetaan verottomana laskentalomakkeen osiossa C. Lomakkeella ilmoitetut neliö-, tonni- ja kappalemäärät ovat arvioita hinnan laskemiseksi, eivätkä ne sido tilaajaa. Tarkempi päällystyskohdeluettelo ja aikataulu laaditaan keväällä teknisen lautakunnan päätettyä kohteista. Päällystyskohteet käydään läpi paikan päällä tilaajan edustajan kanssa ja sovitaan katujen päällystysleveydet ja päällystyksen laajuus. Laskentalomakkeen kaikki osiot (A-C) on ladattava Tarjouspalveluun täytettynä. Muulla tavoin jätetty tarjous hylätään. Lomakkeen laskentamäärät ovat urakan ensimmäiselle vuodelle (2024), mutta bitumi-indeksiin sidotut yksikköhinnat ovat voimassa koko urakka-ajan. Hintaa laskettaessa bitumi-indeksin arvona käytetään joulukuun 2023 indeksilukua 198,10 (indeksin perusvuosi 2020=100). Tarjous on annettava siten, että bitumipitoisuudet ovat tarjouslomakkeen mukaiset. Valintaperusteena on alin yhteenlaskettu hinta, joka lasketaan osioiden A-B summana. Summa laitetaan osion C kohtaan arvonlisäveroton urakkahinta yhteensä. Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa liitteessä 2 mainitut tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset. Urakoitsijan on vaadittava aliurakoitsijoilta vastaavat selvitykset. Tilaajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakoitsijan on ilmoitettava tarjousasiakirjoissa, mikäli tarjouksessa on urakoitsijan liikesalaisuuksia, eikä ne ole julkisia. Vuosittainen urakka-aika: Urakka-aika on vuosittain 1.6 - 30.9. Töiden aloittaminen ennen roudan sulamista ja roudan aiheuttamien routanousujen tasoittumista ei kuitenkaan ole sallittua. Kunnan tilaamat vuotuiset paikkauskohteet on tehtävä myös urakka-aikana. Urakoitsijan on kuitenkin varauduttava tekemään päällystystöitä kuukausittain urakka-aikana tilaajan tarpeen mukaan. Urakan töiden kuvaus: Auki hakkaamalla tehtävissä paikkaustöissä mahdollisesta lisämurskeen tiivistämisestä ei makseta erillistä korvausta. Paikattaessa auki hakkaamalla työ sisältää reunojen leikkauksen, vanhan päällysteen palojen ja mahdollisen ylimääräisen kiviaineksen poisviennin, tiivistyksen, mahdollisen lisämurskeen ja sen tiivistyksen, päällysteen ja sauman liuostuksen. Kun paikkausalustana on vanha asfaltti, työ sisältää alustan puhdistuksen, liimauksen, mahd. tasauksen, päällystyksen ja saumojen liuostuksen. Päällystystyön vaatimien työkohteiden liikenteenohjaussuunnitelmien tekeminen sekä liikenteen ohjaus kuuluu urakoitsijalle ja kustannuksien tulee sisältyä annettuihin hintoihin. Tarjouksessa annettujen hintojen täytyy sisältää kaluston ja tarvikkeiden kuljetuksen työmaalle ja työmaalta. Tilaaja voi teettää yksittäisiä isoja kohteita erillisurakkana. Tällaisista kohteista pyydetään erillinen tarjous. Urakoitsijan on viimeistään urakan allekirjoitustilaisuudessa esitettävä työkohteen rakentamisaikataulu ja nimettävä työkohteen vastaava työnjohtaja.

Laskutustiedot löytyy liitteenä.

Tarjous on laskettava liitteenä olevalle laskentalomakkeelle (liite 1). Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta p. 044 422 4955