Käytetyn latukoneen hankinta

Hattulan kunta pyytää tarjouksia käytetystä latukoneesta. Latukoneen tulee olla vähän käytetty (alle 500 tuntia), teho vähintään 125 hevosvoimaa ja jyrsimen leveys 2,5 - 3 metriä.

Hattulan kunta pyytää tarjouksia käytetystä latukoneesta. Latukoneen tulee soveltua Hattulan kunnan latuverkoston ylläpitäämiseen. Latukoneelta edellytetyt vaatimukset: - Vähän käytetty (alle 500 tuntia). - Teho vähintään 125 hevosvoimaa. - Kone on varustettu jyrsimellä, leveys 2,5-3 metriä. - Koneessa on 2 nostettavaa latuhöylää. - Oikeanpuoleisessa latuhöylässä hydraulinen latu-uraleveyden säätö sekä sivuttaissiirto - Oikeanpuoleisen latuhöylän edessä erillinen latu-urajyrsin, jossa hydraulinen syvyydensäätö. Latukoneen tulee olla toimitettavissa viimeistään 31.3.2024. Tarjouksen tulee sisältää kuljetuksen Hattulaan. Kuljetushinta tulee kuitenkin eritellä. Mikäli toimitus viivästyy, maksaa tarjoaja viivästyssanktiota tilaajalle tarjouksena rvonlisäverottomasta kokonaishinnasta 5 % jokaiselta alkavalta viivästyneeltä viikolta. Viivästyssanktio on korkeintaan 30 % tarjouksen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan, mikäli viivästys onenemmän kuin neljä viikkoa. Viivästyssanktio koskee myös laitteen puutteellista toimintaa ja näissä tapauksissa viivästyssanktiota aletaan soveltaa jokaiselta alkavalta viikolta sen jälkeen, kun tilaaja on ilmoittanut laitteen puutteellisesta toiminnasta. Tarjoukseen on liitettävä koneen keskeiset tekniset tiedot ja kuvaus koneen kunnosta. Lisäksi tarjouksen jättäjän tulee antaa selvitys konen varaosien ja huoltopalveluiden saatavuudesta. Valintakriteerinä on hinta. Hattulan kunta pitää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.