KL-pakettien uusinta ja lämmityksen- sekä lämminkäyttövesiverkoston perussäätötyöt

Pyydämme tarjousta Espoon Asunnot Oy:n KL-pakettien uusinta, lämmityksen perussäätötyöt sekä LVK:n perussäätö työstä tarjousasiakirjojen mukaisesti. Kilpailutuksen kohteena on 5 Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöä. Kaukolämpölaitteet uusitaan ja lämmityksen perussäätötyöt sekä lämminkäyttövesiverkoston (LVK) perussäätötyöt toteutetaan tarjouspyynnön mukana olevien tarjouspyyntömateriaalien ja suunnitelmien mukaisesti. Valintaperusteet: kiinteistökohtaisesti urakkahinnaltaan edullisimman tarjouksen jättänyt urakoitsija valitaan kyseisen kiinteistön urakan toteuttajaksi. Urakoitsijoita valitaan 1 / kiinteistö. Yksi kiinteistö on siis yksi urakka ja voi sisältää useamman eri työn (esim. perussäätö + KL-paketti). Urakoitsija sitoutuu tekemään voittamansa kohteet. Tilaaja pidättää oikeuden olla toteuttamatta valitsemiaan kohteita perustellusta syystä.

Urakoisijan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tutustuminen tulee sopia huoltoyhtiön kanssa. Kohteissa huoltoyhtiönä on Tapiolan Lämpö Oy, 020 750 5200, asiakaspalvelu.tl@tl-konserni.fi Urakoitsijan tulee varmistaa oikea huoltoyhtiö. KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT URAKKAA KOSKEVAT ERITYISPIIRTEET Urakoitsija on tietoinen tarjousta antaessaan vallitsevan koronavirustilanteen ja valtiovallan määräämien rajoitusten aiheuttamista mahdollisista häiriöistä rakentamiseen, eikä voi siihen liittyen esittää urakkasopimukseen tai YSE 1998 mukaisia lisäkustannusvaatimuksia. Urakoitsijalla on oikeus vaatia urakka-ajan pidennystä koronavirustilanteen aiheuttamista häiriöistä niiltä osin, kun häiriöt eivät ole olleet tiedossa tarjouksen anto päivänä. Urakoitsija vastaa kuitenkin itse urakka-ajan pidentymisestä aiheutuvista kustannuksista. Koronavirustilanteen aiheuttamista häiriöistä urakkaan aiheutuneet viivästykset ovat viivästyssakkojen ulkopuolella. Koronaviruspandemian aiheuttaessa tilaajalle ja urakoitsijalle ylivoimaisen esteen töiden jatkumiselle • työt suoritetaan koronaviruspandemian rauhoituttua, mutta aikaisintaan silloin, kun tilaaja katsoo töiden olevan mahdollista toteuttaa kiinteistöllä turvallisesti asukkaat ja urakoitsijan työntekijät huomioiden • tilaaja ja urakoitsija ovat sitoutuneet jatkamaan urakkaa alkuperäisen sopimuksen ehdoin • tilaajalla on muutoin oikeus purkaa sopimus vain, mikäli urakoitsija on Tilaajavastuu.fi:n tai muun ilmeisen tiedon mukaan suorituskyvytön jatkamaan urakkaa Urakoitsijaa käyttää suojavarusteita seuraavasti, ja huomioi myös THL:n STM:n yms. viranomaisten ohjeet: Kiinteistön yleisissä tiloissa liikuttaessa tulee käyttää suun ja nenän päälle ylettyvää kasvosuojainta, pisaratartunnan riskin minimoimiseksi. Jokainen käytettävä sisäänkäynti, varustetaan käsidesi pullolla. Käsidesiä käytetään aina tilasta poistuttaessa ja sinne mennessä esim. ruokatunnille lähdettäessä ja sieltä palattaessa. Urakoitsijan tulee varmentaa, että käytettävät suojavarusteet ovat tarkoituksenmukaisia. Kiinteistöillä säilytetään jatkuvasti 2m turvavälit ja samassa tilassa asukkaiden kanssa ei tarpeettomasti oleskella. Urakoitsijan tulee kiinnittää huomiota myös yleiseen hygieniaan eli työntekijöille on oltava puhtaat vaatteet jokaista työpäivää kohden / urakoitsija velvoittaa työntekijöitään huomioimaan ko. asian, mikäli työntekijät käyttävät omaa vaatetustaan.

Lisätty Merivalkama 6 kaukolämpöpaketin oikea kytkentäkaavio liitetietoihin.